– Bên A tạo điều kiện cho bên B về không gian và thời gian trong quá trình thi công lắp đặt, bên A phải cử cán bộ phụ trách giám sát trong thời gian thi công.
– Bên A có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu từng hạng mục công việc hoàn thành khi bên B có thông báo.
– Bên B phải báo cáo các khối lượng công việc hoàn thành cho cán bộ giám sát của bên A để tổ chức nghiệm thu. Bên B chịu trách nhiệm về mọi vấn đề an toàn, an ninh và tự túc về các vấn đề như: đi lại, sinh hoạt trong khu vực thi công.
– Bên B trong quá trình thi công phải đảm bảo các biện pháp bảo vệ hệ thống dây điện trên sàn, các cơ sở vật chất khác, nếu như xảy ra hư hỏng thì bên B phải hoàn trả và chịu mọi phí tổn thiệt hại cho việc khắc phục hậu quả. Tiến độ chậm do lý do trên được coi là do bên B gây ra và chịu trách nhiệm trước bên A.
– Nếu bên A chậm thanh toán cho bên B mà không có thông báo trước bằng văn bản thì bên A sẽ bị phạt 0.5% cho mỗi ngày chậm thanh toán. Nếu quá 15 ngày mà bên A vẫn chưa thanh toán đủ tiền cho bên B thì bên B có quyền tháo dỡ công trình mà không cần hoàn lại tiền cho bên A. Nếu bên B không hoàn thành kịp tiến độ công trình mà không có bất kỳ thông báo bằng văn bản nào cho bên A thì bên B sẽ bị phạt 0.5% cho mỗi ngày chậm tiến độ.
– Bên B có trách nhiệm bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao.
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản được ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp có thay đổi hoặc sửa chữa phải được hai bên nhất trí bằng văn bản.
– Thời gian để hai bên bàn bạc và giải quyết là 2 ngày kể từ ngày một trong hai bên có ý kiến và bên còn lại nhận được văn bản thông báo.
– Mọi tranh chấp (nếu có) giữa hai bên trước hết sẽ được giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải, nếu không thống nhất được sẽ nhờ tòa án kinh tế giải quyết. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng để hai bên thi hành. Bên vi phạm theo quyết định tỏa tòa án sẽ phải chịu án phí và sẽ phải bồi thường theo mức vi phạm.
